一、发包编号：H220201
二、 项目名称：大别山两山学院新建项目跟踪审计服务
三、项目实施地点：霍山县经济开发区
四、项目实施主体（发包人）：霍山县审计局
五、项目实施主体（发包人）地址：霍山县衡山镇
六、项目类型：【 】工程类 【√】服务类 【 】货物类
七、发包方式：【 】竞争性谈判 【 】询价 【√】随机摇号 【 】直接发包
八、项目概况及投资规模：
1、工程概况：大别山两山学院新建项目位于霍山县经济开发区（东坡路以东、高桥湾路以北、望岳路以南），项目总规划用地面积120亩，按照一次性可容纳1000人培训,年培训30000人次的规模建设，建筑面积约52000m2，项目总投资约29000万元。跟踪审计费用约80万元。
2、 项目发包价：
基本收费：伍拾玖万元整（￥590000.00元）；核减额收费：有效审减额*2%。（该项目收费封顶金额80万元）
九、资金来源：财政资金
十、服务期：自合同签订之日起，至本工程价款结算完成止。
十一、承包人资质、资格要求：
2、具有独立法人资格，具有有效的营业执照；
3、拟派项目负责人须具有住房和城乡建设部国家注册造价工程师或一级注册造价工程师。
4、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县项目中确认为成交候选人。
5、承包人诚信要求：承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。被人民法院列入失信被执行人人名单或其他严重失信行为，且在公示有效期内的企业，不得参加本项目摇号。具体认定标准以从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询为准。发包公示后有相关异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
6、项目负责人及项目班子组成人员必须是本单位工作人员（驻场人员：县内企业为本单位工作人员；县外企业为霍山县分公司常驻办公人员）。承包人需提供所属社保机构出具的项目负责人及项目班子组成人员近三个月内任意一个月的社保证明。无社保证明或提供的社保证明不满足发包要求的，其承包资格无效。
7、在当天有多个项目同时发包的情况下，一家承包单位最多只允许承包一个项目，即当天第一个成交的项目。
十二、发包范围：负责大别山两山学院新建项目的跟踪审计，包括但不限于：
1、参与工程造价控制的有关会议；
2、负责对施工承包单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；
3、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；
4、协助委托方及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并参与隐蔽工程验收、材料询价等；
5、及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整审计报告；
6、应建委托方要求配合与造价相关的其他工作。
7、工程交工后，根据工程结算审计要求提供真实完整的工程价款审核结算书，并参与具体业务对接。
十三、包号数：1个
十四、公告发布时间：2022年2月25 日
十五、公告发布媒介：
安徽衡源项目管理有限公司招标公告栏（http://www.ahhyxmgl.com/）
十六、项目发包时间及地点：
1、发包时间：2022年3月1日16时20分
2、发包地点：安徽衡源项目管理有限公司开标厅（霍山县衡山镇南岳西路18号）
十七、发包文件获取及费用支付方式：被推荐单位的承包人自行到代理机构领取本项目发包文件等相关资料。
十八、资格审查方式：资格后审
十九、评审办法：固定价摇号（“双随机”摇号）。采取随机摇号方式确定3名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），公示第一名。
二十、其他注意事项：
1、承包人应具有独立法人资格，响应性文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。
2、本项目发包文件自行到安徽衡源项目管理有限公司领取。
3、现场踏勘：承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，成交的承包人在签订合同后，不得以不完全了解现场情况或因施工工期延误等为由，提出任何形式的增加跟踪审计服务费的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。
4、承包答疑：承包人若对本项目招标有任何疑问，承包截止时间2日前应以书面方式向发包人或安徽衡源项目管理有限公司提出，疑问回复在承包截止时间1日前统一予以回复。
5、各承包人在承包前必须按照本发包公告规定时间承包，否则承包无效。
6、各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带承包文件到达本发包公告指定发包地点签字确认。现场接受承包资格审查，否则，承包无效。为保证有效竞争，充分保障随机性，若经资格审查合格的承包人不足三家，则本次发包自行终止，发包人确认发包失败后，对项目另行组织发包。
7、合同方式：固定总价合同。
发包人:霍山县审计局
联系人：吴先生
联系电话：15505648678
地址：霍山县政府主楼一楼东侧
代理机构：安徽衡源项目管理有限公司
联系人：董女士
联系电话：17756475677
地址：霍山县衡山镇南岳西路18号
备注：本项目在发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。
霍山县审计局
安徽衡源项目管理有限公司
2022年2月25日
